Договор на выполнение работ по установке дверей

Содержание

Договор на выполнение работ по установке дверей

Договор на выполнение работ по установке дверей

Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 4.4.

После завершения работ (этапа работ) на объекте Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ в письменном виде. 4.5.

В течение трех дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ (этапа работ) Заказчик совместно с Подрядчиком организуют приемку выполненных работ. 4.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема-сдачи работ.

КАЧЕСТВО РАБОТ 5.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вид, состав, качество применяемых при проведении работ материалов и подтвердить их документами, удостоверяющими качество. 5.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать СНиП. 5.3.

Образец договора на выполнение работ по установке дверей

Внимание Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица. 3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 4.

Рекомендации по эксплуатации изделия 4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой. 4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур. 5.

Договор об оказании услуг по установке дверей

Права и обязанности сторон 3.1.

Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации. 3.2.

Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения. 3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам. 3.5.
2.1.1. Важно Работы просчитываются по прейскуранту. 2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком. 2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.
2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа. 3.

Проект

Способ установки дверного блока — по уровню по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери). 7.2.

Установка доборов в день установки ; доборы не устанавливаются (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).
7.3.

Прибитие наличников в день установки ; «наживить» наличник ; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной). 8. Прочие условия 8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.
8.2.

Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

Договор — типовой — установка межкомнатных дверей

Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору. 3.1.5.

При необходимости использования в ходе выполнения работ энергоносителей (воды, электроэнергии) до начала работ заключить с Заказчиком отдельный договор на предоставление коммунальных ресурсов и оплатить их.
3.1.6.

Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки. 3.1.7. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.
3.1.8.

Договор на установку дверей

Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам, требования определяет дефектная ведомость, проектно-сметная документация Заказчика, и график выполнения работ Подрядчика. 1.5. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами и средствами. 1.6.

Срок выполнения работ: 23 декабря 2011 года. 1.7. Работы считаются выполненными после подписания актов приема-сдачи (форма-2) работ Сторонами по установленным действующим законодательством формам. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1.

Цена настоящего договора составляет ( ), с НДС, с транспортными расходами и прочими платежами. 2.2.Стоимость работ включает в себя изготовление металлических дверей из материала Подрядчика. 2.3.Указанная в пункте 2.

1 цена определяется по проектно-сметной документации, актом сдачи-приемки (форма-2), но не более суммы указанной в пункте 2.1. 2.3.

За несвоевременное выполнение работ по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% в день от стоимости не выполненных работ, но не более чем 100%. 4.2. Исполнитель отвечает за недостатки выполненных работ, если Заказчик докажет, что недостатки возникли не вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации дверей.

4.3. Представители Исполнителя (установщики дверей) и Заказчик (или его доверенное лицо) приезжают на объект для проведения работ строго в оговоренное время (± 30 мин.

), в случае неявки представителей одной из сторон другая оплачивает вызов потерпевшей стороны в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. 4.4. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке.

Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне. 4.5.

Договор подряда составленный, на основании Гражданского Кодекса РФ, глава 37, статья 702. «Подряд» «Подрядчик» установщик с одной стороны, и именуемыйв дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:1. Предмет договора1.1. Заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить на свой риск работу по установке дверей по адресу1.2.

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную подрядчиком работу,указанную в п.1.1 настоящего договора.2. Стоимость работ и порядок расчетов2.1. Выполненная в соответствии с п.1.1 настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованнойЗаказчиком и Подрядчиком.

Важно Добор устанавливается с противоположной стороны от петель. 6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

Образец договора на выполнение работ по установке дверей Заказчик гарантирует готовность объекта к проведению монтажных работ, любой выезд на неподготовленный к монтажу продукции объект оплачивается отдельно. 5. Форс-мажор 5.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2.

При этом, если стороны по какой-то причине не определили в соглашении стоимость работ, это не будет являться препятствием для признания факта незаключенности сделки, но в этом случае чрезвычайно высока вероятность судебного спора.

Однако указание в соглашении положений, составляющих один только предмет договора, также неоправданно, следует обратить внимание на иные нюансы, регулирующие отношения сторон и оказывающие существенное влияние на степень их удовлетворенности сложившимися правоотношениями.

Для подряда специфично, например, привлечение субподрядчиков к осуществлению работ, если не указано иное, подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков, что для заказчика, желающего установить дверь к себе в жилище, может быть нежелательно.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 6. Разрешение споров 6.1.

Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. 6.2.

При не достижении согласия споры между сторонами подлежат рассмотрению в соответствующих судебных органах. 7. Срок действия договора 7.1. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается в момент подписания Акта сдачи – приемки работ.

7.2. Договор может быть расторгнут: 7.2.1. По соглашению Сторон. 7.2.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством. 8. Заключительные положения 8.1. Приложения №№ 1, 3 к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. 8.2.

Источник: http://juristufa.ru/2018/04/21/dogovor-na-vypolnenie-rabot-po-ustanovke-dverej/

Монтаж межкомнатных дверей из массива дерева Handwerk: договор на услуги

Договор на выполнение работ по установке дверей

г. Арамиль.                                            «        »                                          20      г.

ИП Костин О.В., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и «Заказчик» ________________________________________________________________ , заключили настоящий договор о нижеследующем: 

    • Заказчик поручает, а исполнитель на условиях 100% предварительной оплаты принимает на себя обязательство выполнить в установленные сроки монтаж межкомнатных дверей по адресу: _______________________________________________________________          Если иное не предусмотрено договором, под установкой понимается: демонтаж старых дверных блоков, монтаж новых дверных блоков с использованием строительного уровня, уборка строительного мусора (ненужное  вычеркнуть).
    • Цена монтажа межкомнатных дверей подтверждается согласованным с заказчиком бланком замеров и заказом покупателя № 0000, в дальнейшем по тексту «Приложение № 1» к настоящему договору. Цены на установку межкомнатных дверей представлены на нашем сайте в разделе “Монтаж”
    • В ходе демонтажа или монтажа межкомнатных дверей могут возникнуть скрытые виды работ, стоимость которых указана в прайс-листе, в дальнейшем по тексту «Приложение № 2».
    • Выполнение работ может осуществляться как силами Исполнителя, так и силами третьих лиц, привлекаемых Исполнителем под свою ответственность.
  • Исполнитель обязуется:
    • Заблаговременно известить Заказчика о выезде к месту выполнения работ.
    • Выполнить в срок все необходимые работы по монтажу межкомнатной двери.
    • Устранять в период гарантийного срока за свой счет неисправности.
  • Заказчик обязуется:
    • Предоставить Исполнителю рабочее место для производства подготовительных и монтажных  работ, что включает в себя накрывание предметов интерьера от возможного попадания строительного мусора.
    • Своевременно произвести оплату стоимости работ.
    • Обеспечить доступ Исполнителя к месту выполнения работ.
    • Не извлекать самостоятельно из упаковки дверные блоки, если они были приобретены у Исполнителя.
    • Принять результат выполненных работ. При наличии замечаний, указать об этом в акте.
    • Соблюдать условия по эксплуатации дверей.
  • При отсутствии в месте выполнения работ Заказчика, лично подписавшего договор, совершеннолетнее лицо, допустившего Исполнителя к месту выполнения работ и предъявившее подлинный экземпляр настоящего договора, признается сторонами представителем Заказчика полномочного принимать результаты выполненных работ и расписываться в соответствующих актах за Заказчика, если иное письменное указание не поступит от Заказчика.
  • Исполнитель обязуется осуществить монтаж межкомнатных дверей в течение трех рабочих дней, включая день доставки дверных блоков Заказчику, при выполнении п. 2.3. настоящего договора.
  • Накануне дня начала выполнения работ Исполнитель извещает Заказчика по телефону или иным доступным способом о своей готовности приступить к работе. Заказчик обязуется обеспечить свободный доступ Исполнителя к месту выполнения работ в течение рабочего дня (с 9.00до 19.00), если иное время будет согласованно сторонами.
  • Сроки соразмерно отодвигаются, если Заказчик не обеспечил доступ Исполнителя к месту выполнения работ.
  • Заказчик либо его доверенное лицо принимают результаты выполненных работ по акту.
  • Стороны согласились, что в случае не мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ, Исполнитель вправе поставить об этом отметку в акте, передав один экземпляр акта с отметкой Заказчику. Такой акт является основанием для окончательного расчета между сторонами. В этом случае Заказчик не вправе в будущем ссылаться на недостатки выполненных работ.
  • Гарантия на монтаж межкомнатных дверей устанавливается сроком на 1 (один) год с момента подписания акта выполненных работ.
  • При предъявлении Заказчиком претензии в течение гарантийного срока вызов представителя Исполнителя для фиксации замечаний обязателен. Составляет акт осмотра.
  • Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами принятых на себя обязательств и завершения расчетов.
  • Заказчик согласен, что при выполнении работ силами третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, информация о заказчике и месте выполнения работ  может быть передала лицу в объеме, обеспечивающим выполнение настоящего договора.
  • Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы. т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К форс-мажорным обстоятельствам стороны относят объявленную и фактическую войну, всеобщие забастовки, эпидемии, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а так же решения органов государственной власти, предусматривающие запрещение перевозок, торговли и другие обстоятельства в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сроки, установленные для исполнения обязательств, переносятся на срок, в течение которого действуют указанные обстоятельства.
  • В случае возникновение разногласий сторон предусматривают претензионный порядок рассмотрения споров. Если иной срок не установлен действующим законодательством претензия подлежит рассмотрению в течение 20 дней со дня ее получения адресатом. При не достижении соглашения, споры подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
  • Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ИП Костин О.В.

  1. Свидетельство о регистрации 66 № 004133338 выдано ИМНС РФ по г. Полевской.
  2. ИНН 662600902200
  3. ОГРНИП 304662609600042
  4. ОКПО 0124618065,
  5. р/счет 40802810650090000928 в Уральском филиале ЗАО «Банк Интеза» г.Екатеринбург к/счет 30101810000000000909 БИК 046577909
  6. Юр адрес (почтовый): 624000, г. Арамиль, ул. Гарнизон 20-13
  7. Фактический адрес: г. Арамиль, ул. Гарнизон, строение № 205
  8. E-mail: dvernayalaa@mail.ru,
  9. т/ф: (343) 378-98-13

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хотите узнать больше об установке межкомнатных дверей Handwerk?

Телефоны в Екатеринбурге: +7(343)378-98-11 (производство), +7(343)286-21-01 (фирменный салон), +7(343)231-09-05, +7(900)19-70-105 (Аста Урал)

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Астане: +7(701)297-88-99

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Перми: +7(342)215-09-42

Доставка и установка  межкомнатных дверей Handwerk в Санкт-Петербурге:  +7(921)903-85-99

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Омске: +7(3812)37-72-73

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Кургане: +7(912)831-31-40

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Каменске-Уральском: +7(3439)39-66-63, +7(908)921-25-12, +7(3439)39-96-98 , +7(908)914-09-93

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Верхней Пышме: +7(343)687-74-05

Познакомьтесь с основными коллекциями межкомнатных деревянных дверей «Хэндверк»:

Премиум
Маэстро
Эксклюзив

Элит-Раум
Традиция

Источник: http://handwerk.su/vazhnaya-informatsiya/238-2/

Договор об оказании услуг по установке дверей

Договор на выполнение работ по установке дверей
г. __________ “___”________ ____ г. _____________________________________________________, с одной стороны, (Ф.И.О.

, паспортные данные, адрес)_________________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик,и _______________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице___________________, действующ__ на основании ___________________, с другойстороны, вместе именуемые “Стороны”, составили настоящий договоро нижеследующем:

1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2. Порядок приема работ и расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1).

2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту.

2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.5.

Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.8. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.

3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.

5.3 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами: замков, ручек и пр.), вздутие шпона.

5.4 Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего договора.

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течение двадцати дней со дня обращения Заказчика.

6. Условия выполнения работ

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в которое монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).

6.4 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).

6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.

6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

6.7. _________________________________________________________________. (иной способ установки)

7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:

7.1. Способ установки дверного блока – по уровню___ по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).

7.2. Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).

7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; “наживить” наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

8. Прочие условия

8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.

8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

8.5. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Смета (Приложение N 1).

9. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик: _____________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________

Подрядчик _________________/_________________

М.П.

Заказчик _________________/________________

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9

Договор подряда по монтажу изделий

Договор на выполнение работ по установке дверей

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.